Shchbooks.ru

Электронные книги Books
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор поставки товара

Договор поставки товара

Образец договора, подготовленный специалистами сервиса.

Бланк договора поставки товаров

Рекомендации по составлению договора поставки товаров

Договором поставки товаров принято называть документ, подтверждающий, что одна сторона (поставщик) обязуется передать другой (покупателю) закупаемую или производимую продукцию в установленные сроки, а покупатель должен принять ее и оплатить не позднее установленной даты.

Условия соглашения

К обязательным условиям, которые должны быть прописаны в договоре поставки товара, относятся:

  • Предмет. В соглашении необходимо указать количество продукции, а также ее наименование. При этом рекомендуется избегать ссылки только на родовые признаки. Количество товара определяется в денежном выражении или каких-либо единицах измерения (они должны соответствовать характеру продукции, в противном случае условие могут признать несогласованным).
  • Срок поставки. Данное условие предполагает согласование времени передачи товара покупателю. Если в договоре не указан срок, обязательство по предоставлению продукции должно быть исполнено в течение 7 дней с момента, когда покупатель этого потребует.

Содержание договора

Договор поставки продукции обычно включает следующие части:

  1. Преамбулу. Она является вводной частью соглашения и содержит основную информацию о сторонах, которые совершают сделку. В числе этих сведений:
  • наименование организаций;
  • информация об уполномоченных лицах, которые подписали договор поставки товара (Ф. И. О., должность и реквизиты документов, подтверждающих полномочия).
  1. Предмет договора. Обычно он описывается в самом начале соглашения. Помимо вышеназванного наименования и количества продукции в нем могут указываться ее комплектность и ассортимент;
  2. Права и обязанности продавца и покупателя. Правомочия сторон в этом разделе могут описываться достаточно подробно или очень кратко (в последнем случае указывается только обязанность покупателя принять и своевременно оплатить продукцию, а поставщика — передать товар в установленный срок);
  3. Стоимость, срок и условия поставки и оплаты. Каждое из этих условий может быть описано в отдельном разделе, также их часто объединяют. Согласовывая порядок оплаты товара, следует указать точную дату внесения поэтапных платежей или окончательного расчета за предоставленную продукцию.
  4. Помимо вышеназванных разделов в договор поставки вносятся адреса и реквизиты сторон.

Изменение и расторжение соглашения

В соответствии с гражданским законодательством, договор поставки продукции может быть расторгнут по договоренности сторон. Также предусматривается односторонний отказ от исполнения соглашения (частично или полностью), а также его изменение в случае существенного нарушения условий одним из участников сделки. Нарушение договора поставщиком признается существенным, когда:

Договор поставки

[полное фирменное наименование акционерного общества] в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю товары в обусловленные настоящим договором сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить их.

1.2. Ассортимент и количество товаров определяется в спецификации, которая согласовывается Сторонами, и является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Получателем товаров является [Покупатель или иное лицо].

2. Периоды поставки товаров

2.1. Товары поставляются в течение срока действия договора отдельными партиями.

2.2. Периодичность поставки — [один раз в месяц, один раз в квартал и др.].

2.3. График поставки товаров: [указывается конкретный календарный день или предельный срок поставки товара].

2.4. Поставка товаров осуществляется путем отгрузки (передачи) товаров Получателю.

2.5. Доставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки их [вид транспорта].

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. отгружать товар в адрес Получателя указанным транспортом в согласованные сроки;

3.1.2. извещать надлежащим образом Получателя об отправке товара, а также направлять ему другие извещения, требующиеся ему для осуществления обычно необходимых мер для принятия поставки товара;

3.1.3. предоставлять Покупателю транспортные и сопроводительные документы;

3.1.4. за свой счет обеспечить упаковку и тару, необходимую для поставки товара;

3.1.5. в случае недопоставки товаров в отдельном периоде поставки, восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора.

3.2. Покупатель (Получатель) обязан:

3.2.1. оплатить поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим договором;

3.2.2. совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставляемых в соответствии с настоящим договором;

3.2.3. в разумный срок проверить количество и качество принятых товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика;

Читайте так же:
Иск о прекращении выплаты алиментов на ребенка

3.2.4. возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в месте отгрузки во время следующей поставки товаров или в любое другое время по требованию Поставщика.

3.3. Покупатель (Получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.

4. Переход рисков, связанных с товаром

4.1. Поставщик несет все риски, потери или повреждения товара до момента его поставки Получателю.

4.2. Получатель несет все риски, потери или повреждения товара с момента его получения.

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Покупатель оплачивает поставляемые ему Поставщиком товары по ценам, указанным в спецификации.

5.2. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию товара отдельно в течение [значение] дней с момента получения счета-фактуры.

5.3. В случае, если поставка товаров будет осуществляться отдельными частями, входящими в комплект, оплата товаров будет производиться после отгрузки последней части, входящей в комплект.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

6.2. За недопоставку или просрочку поставки товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере [значение] % от стоимости всей партии товаров за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

6.3. За несвоевременную оплату переданного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

7. Срок и порядок действия договора

7.1. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [число, месяц, год].

7.3. В случае, если ни одна из Сторон после истечения срока действия Договора не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на тех же условиях на [срок].

8. Порядок изменения и расторжения договора

8.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.

8.2. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

— поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

— неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

8.3. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.

8.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Образец договора поставки

*** именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ***, действующего на основании ***, с одной стороны и ***, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ***, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать _________________________________________________(далее по тексту – «Товар») Покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в порядке и сроки определенные Спецификацией (Приложение №1) являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Номенклатура (ассортимент), количество, цена поставляемого Товара и/или общая сумма каждой отдельной партии Товара указываются в Спецификации.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Покупатель обязан:

2.1.1. Принять поставленный Поставщиком Товар согласно поданным заявкам.

2.1.2. Произвести оплату Товара согласно выставленного Продавцом счета.

2.1.3. Принять Товар в момент доставки Поставщиком по количеству и ассортименту и подписать товарную накладную.

2.2. Поставщик обязан:

2.2.1. Выставлять Покупателю счета на оплату в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.2.2. Передать Товар в согласованные с Покупателем сроки.

Читайте так же:
Добровольная уплата алиментов

2.2.3. Произвести погрузку и доставку Товара до склада Покупателя, либо произвести отгрузку Товара со склада Поставщика путем самовывоза.

2.2.4. Вместе с Товаром предоставить Покупателю документы, указанные в п. 4.3. настоящего договора.

3. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Товара указывается в выставленном счете и товарной накладной (Торг-12) на каждую партию согласно Прайс-листа (Приложение №2).

3.2. Оплата Товара производится в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента принятия Товара и выставления счета путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.4. Стороны обязуются проводить сверки взаиморасчетов по настоящему договору не реже, чем один раз в три месяца.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар в сроки, согласованные Сторонами в Спецификации.

4.2. Погрузка, разгрузка и доставка Товара производится за счет Поставщика.

4.3. Вместе с Товаром Поставщик обязан передать следующие документы, оформленные надлежащим образом:

  • счет-фактуру;
  • товарную накладную № ТОРГ-12;
  • документы, подтверждающие качество Товара (при необходимости).

5. КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

5.1. Качество Товара гарантируется Поставщиком и должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на данный вид Товара.

5.2. При обнаружении Покупателем после передачи Товара скрытых существенных недостатков (дефектов), допущенных по вине изготовителя продукции или Поставщика, Стороны составляют Акт с перечнем обнаруженных недостатков и сроками их замены. Акт о недостатках подписывается надлежащим образом уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика (а в случае не предоставления Поставщиком своего представителя для подписания Акта в течение одного рабочего дня Покупатель вправе подписать вышеуказанный Акт в одностороннем порядке). Товар с существенными недостатками, в т.ч. оплаченный на данный момент Покупателем, подлежит замене Поставщиком за свой счет в течение 7-и дней после подписания Акта о недостатках, либо по письменной просьбе Покупателя ему может быть отпущена иная продукция на сумму возвращенной продукции или его обязательства по оплате продукции могут быть уменьшены соразмерно стоимости возвращенной продукции. Покупатель имеет право заявить Поставщику об обнаружении скрытых существенных недостатков (дефектов) Товара в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента его приемки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность в рамках настоящего договора в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения сроков поставки Товара на Поставщика налагается штраф в размере 0,1% от цены Товара за каждый день просрочки.

6.3. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему договору.

6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента подписания Сторонами товарной накладной.

6.5. В случае несоответствия Товара ГОСТам и другим обычно применяемым условиям Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% (десяти процентов) от стоимости Товара и возмещения причиненных убытков, а так же возврат выплаченных Покупателем денежных средств за данный Товар в течение 3-х банковских дней с момента направления претензии.

6.6. В случае если Поставщик в нарушение обязанности, предусмотренной в п. 3.2., 4.3. настоящего договора, не выставил Покупателю в установленные сроки счета-фактуры на отгруженный Товар или полученные суммы предоплаты Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения возникших в связи с этим убытков в размере сумм НДС, которые Поставщик обязан был предъявить Покупателю в указанных счетах-фактурах.

6.7. В случае отказа Покупателю налоговыми органами в вычете сумм НДС, предъявленных Поставщиком, по причине того, что счет-фактура оформлен Поставщиком с нарушением требований главы 21 ст. 169 НК РФ, Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения возникших в связи с этим убытков. При этом возмещению подлежат указанные в настоящем пункте суммы НДС, а также начисленные налоговыми органами суммы пеней и штрафов, если их начисление обусловлено нарушением Поставщиком порядка составления счетов-фактур.

6.8. В обоснование требования возместить убытки, указанные в пункте 6.7. настоящего договора, Покупатель предоставляет Поставщику соответствующее решение инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

6.9. Проценты предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не начисляются Поставщиком и не оплачиваются Покупателем.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

Читайте так же:
Договор найма работника без официального трудоустройства

7.2. В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более одного месяца, Стороны вправе согласовать иные способы исполнения настоящего договора.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров Стороны обязуются разрешать их в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются не разглашать друг о друге конфиденциальной информации, связанной с их хозяйственной деятельностью, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения настоящего договора.

9.2. Факт заключения и предмет настоящего договора не является конфиденциальной информацией и может использоваться Сторонами в рекламно-маркетинговых целях.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ***. Окончание срока действия договора не является основанием, прекращающим ответственность Сторон за его неисполнение.

10.2. Договор считается пролонгированным на следующий календарный год в случае, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания его действия.

10.3. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по инициативе каждой из Сторон.

10.4. В случае расторжения настоящего договора в одностороннем порядке Сторона, принявшая решение о его расторжении, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону. Настоящий договор считается расторгнутым с даты вручения (получения) уведомления о его расторжении, которое может быть направлено другой Стороне посредством услуг почтовой связи или вручено лично под расписку ее уполномоченному представителю.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый их которых хранится у Сторон и имеет одинаковую юридическую силу.

11.2. Все приложения, дополнения и соглашения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью и действительны при наличии подписей лиц, наделенных правом подписания данных документов, при наличии оттисков печатей Сторон.

11.3. Любое письмо, уведомление, заявка, претензия и прочая корреспонденция (далее – Уведомление) могут быть направлены как традиционным способом, так и с использованием сети Internet. В целях исполнения Договора Стороны будут использовать адреса электронной почты указанные в п.12.2. Договора. Сообщения, полученные и отправленные по адресам электронной почты принадлежащие Сторонам либо их представителям, Стороны считают отвечающими требованиям достоверности адресата (источника) в контексте п.2 ст.434 ГК РФ. Уведомление, переданное в соответствии с установленным выше порядком, считается надлежащим и имеет юридическую и доказательственную силу. Сторона, получившая электронное сообщение, исходящее от другой стороны по Договору, обязана в течение восьми рабочих часов подтвердить получение, направив передающей стороне, сообщение о его получении (принятии).

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Сторона настоящего договора обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомить об этом в письменном виде другую Сторону.

Импортный контракт. Образец

Импортный контракт: особенности оформления

Документы участника ВЭД

Импортный контракт – это договор между поставщиком и импортером товара. Любая импортная закупка начинается с подписания договора между этими двумя сторонами.
Договор регулирует отношения по внешнеторговой сделке и отражает ее основные элементы.

Основные элементы отображаемые в договоре (контракте):

  • условия поставки по Инкотермс (например, EXW или FCA). Подробнее об Инкотермс можно узнать здесь
  • валюта контракта и общая сумма сделки
  • условия оплаты за товар (например, 100% предоплата или отсрочка платежа)
  • порядок отгрузки товара
  • перечень необходимых отгрузочных документов

Также в этом договоре должны быть учтены важные дополнительные условия для долгосрочной сделки: порядок разрешения споров, форс-мажор и т. п.

Инвойс и импортный контракт

Если вы планируете пробную разовую сделку с небольшой стоимостью, то ее основные моменты можно отразить в инвойсе – импортном счете, и совершить оплату по нему. Специально для пользователей Eride.ru мы подготовили шаблоны базового импортного контракта и инвойса, которые можно использовать для вашей импортной закупки. Просто внесите изменения в данные в соответствии с условиями вашей сделки.

Читайте так же:
Долги по квартплате можно списать
Паспорт сделки

Для импортных договоров с общей суммой сделки свыше 50 000 долларов США необходимо оформлять паспорт сделки. Этот документ заказывается в банке, его подготовка занимает от одного до трех рабочих дней, порядок его оформления можно уточнить у сотрудника банка, в котором открыт ваш валютный счет. Часто начинающие предприниматели используют для каждой отдельной отгрузки товара разовые договора.

Если сумма по каждой импортной поставке не превышает в эквиваленте 50 000 долларов США по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному ЦБ РФ на дату заключения контракта, то оформление паспорта сделки в банке не требуется.

Заключение сделки без контракта

Бывают случаи, когда основные условия сделки отражаются прямо в инвойсе (импортном счете) и стороны вовсе избегают заключения контракта. Это довольно удобно на начальном этапе, но в будущем, при значительном увеличении количества отгрузок или общих сумм по каждой из них, стоит задуматься о подписании полноценного контракта с открытием паспорта сделки.

Документы для банка

Перечень документов, которые запрашивает банк для прохождения валютного контроля и присвоения уникального номера контракта (УНК):

  • Контракт (кредитный договор), информацию об условиях расчетов по контракту;
  • Другие документы, которые могут являться неотъемлемой частью контракта, описывать важные условия сделки, условия расчетов между сторонами и т. п.;
  • Банковское уведомление, принятое налоговыми органами по месту вашего учета, об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов, либо о наличии счета(вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ, в случае проведения операций по договору (кредитному договору) через ваши счета, открытые в банке-нерезиденте.

По одному контракту или кредитному договору может быть только один УНК. Вы можете производить расчеты с контрагентами только через собственные счета в банке оформившем УНК. В отдельных случаях расчеты могут производиться в другом банке.

Пример договора поставки под заказ.

г. Санкт-Петербург «____»______________2014г
ИП Иванов Конастантин Евгеньевич в лице предпринимателя Иванова Конастантина Евгеньевича, являющегося индивидуальным предпринимателем, действующего на основании ОГРН, именуемый в дальнейшем Продавец, и _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, договорились о нижеследующем:

1. Предмет договора (далее — Товар):

1. Наименование изделия

4. Крепления/PSD (для дисков)

5. Вылет/ET (для дисков)

6. Центральное отверстие (для дисков)

7. Цвет (для дисков)

8. Количество (шт.)

1.1. В рамках настоящего договора Продавец обязуется в соответствии с заказом Покупателя передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора. Срок передачи Товара Покупателю «___» _________________ 2014г. Досрочная поставка изделий (Товара) допускается.
1.2. Общая стоимость Товара, реализуемого в рамках настоящего договора, составляет сумму ________руб. (_______________________________________________________ руб.____коп.).
1.3. Оплата Товара производится путем внесения 50% предоплаты наличными (в рублях) при подписании настоящего договора путем внесения денежных средств в кассу Продавца.
1.4. Окончательная оплата производится наличными (в рублях) при получении Покупателем Товара путем внесения денежных средств в кассу Продавца.

2. Обязанности сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Обеспечить качество и комплектность Товара, соответствующие заказу Покупателя и соответствующим государственным стандартам (POCC.RU.MT25.B10299 № 7571789 от 05.09.2007).
2.1.2. Осуществить ремонт Товара в ___________________ дневный срок с момента предъявления Покупателем рекламации в случае, если Товар будет иметь механические повреждения, иные недостатки, возникшие до момента передачи Товара Покупателю, или не будет соответствовать требованиям по качеству, предъявляемым соответствующими Инструкциями Госарбитража NN П-6, П7. В этот период времени ответственность за несвоевременную передачу Товара Покупателю, предусмотренная п. 4.1. настоящего договора, к Продавцу не применяется.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Оплатить сумму предоплаты при заключении настоящего договора.
2.2.2. Произвести окончательный расчет в согласованные сроки.
2.2.2. Принять Товар в соответствии с условиями настоящего договора

3. Приемка Товара
3.1. Продавец передает, а Покупатель принимает Товар по качеству, количеству, комплектности и иным оговоренным настоящим договором характеристикам по местонахождению Продавца (Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д.104, корп.13) и отражает факт передачи изделия в акте приема-передачи, приложенном к настоящему договору.
3.2. В процессе приемки Покупатель должен тщательно осмотреть Товар на предмет соответствия количества, комплектности, цвета и иных характеристик Товара, указанных в п. 1 настоящего договора . Покупатель также обязан проверить Товар на предмет наличия явных повреждений и недостатков. В случае обнаружения Покупателем недостатков в изделиях (Товаре), данный факт в обязательном порядке должен найти отражение в акте приема-передачи (Приложение 1).
3.3. В случае невыполнения Покупателем п.п. 3.2. настоящего договора Продавец не несет никакой ответственности перед Покупателем после подписания акта приема-передачи (Приложение 1).
3.4. Покупатель не вправе требовать возмещения ущерба, причиненного изделиям (Товару) его собственными действиями, в том числе самостоятельной сборкой и монтажом, а также действиями третьих лиц после передачи ему Товара в порядке, предусмотренном п. 3.2. настоящего договора.
3.5. В случае отказа Покупателя от Товара надлежащего качества, сумма предварительной оплаты остается у Продавца, что не препятствует возможности требовать с Покупателя полной оплаты стоимости Товара, а также возмещения Продавцу причиненных ненадлежащим исполнением договора убытков.

Читайте так же:
Как насчитывают алименты если человек не работает

4. Ответственость сторон
4.1. В случае нарушения сроков передачи Товара Продавец несет ответственность в виде уплаты неустойки в размере 2% от стоимости не переданного изделия (Товара).
4.2. В случае неявки Покупателя за Товаром или его уклонения от приемки Товара, Продавец письменно извещает Покупателя, а по истечении 1 месяца с даты предупреждения имеет право продать заказанные Покупателем изделия (Товар). Из полученной суммы Продавец компенсирует свои издержки, и подлежащие уплате Покупателем санкции.
4.3. Покупатель вправе в любое время до приемки Товара отказаться от исполнения договора, уплатив Продавцу часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Покупателя от исполнения договора. Покупатель также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все заказанные изделия (Товар), и частью цены, выплаченной за изделия (Товар).
4.4.В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара по настоящему договору он уплачивает Продавцу за каждый день просрочки пеню в размере 1% от стоимости Товара, в отношении которого была допущена просрочка.
4.5. В случае нарушения Продавцом срока передачи Товара, он уплачивает Покупателю за каждый день просрочки пеню в размере 0,2% от стоимости Товара, в отношении которого была допущена просрочка.

5. Непреодолимая сила (форс-мажор)
5.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
5.2 К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего догвора относятся:
наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание.
5.3 При наступлении и прекращении указанных в п.5.1 обстоятельств настоящего
договора, сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую сторону, приложив к извещению справку
соответствующего государственного органа.
5.4 При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п.5.2, виновная сторона
обязана возместить другой сторне убытки, причиненные неизвещением или
несвоевременным извещением.
5.5 Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет
увеличение срока исполнения настоящего договора на период действия указанных обстоятельств.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия разрешаются судом общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Стороны вправе урегулировать споры и разногласия путем переговоров, в претензионном порядке. Претензии предъявляются в письменном виде под расписку с отметкой о дате принятия претензии либо по почте.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
7.2. В случае внесения изменений и дополнений в заказ изменения и дополнения оформляются отдельно в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.3. Продавец имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае отсутствия у изготовителя соответствующих изделий на основании письменного уведомления, полученного от изготовителя. При этом Продавец возвращает Покупателю все полученное.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Каждая страница договора и приложений к нему завизирована обеими сторонами.

8.2. В день подписания настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и
переговоры между сторонами по вопросам, являющимся предметом договора, теряют силу

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector