Shchbooks.ru

Электронные книги Books
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор подряда на изготовление косметической продукции из предоставляемого заказчиком сырья

Договор подряда на изготовление косметической продукции из предоставляемого заказчиком сырья

1.1.1. Изготовить ____ (указать количество) партий <1> косметической продукции (далее — Продукция), обладающей следующими характеристиками:

— вид Продукции: ______________________________________________;

— назначение Продукции: _______________________________________;

— параметры <2> Продукции: ____________________________________;

— показатели качества <3> Продукции: __________________________;

— стабильность <4> Продукции: _________________________________.

1.1.2. Передать Заказчику готовую Продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется по спецификации Подрядчика поставить Подрядчику сырье для изготовления Продукции, принять готовую Продукцию и оплатить работы Подрядчика по ее изготовлению.

1.3. По настоящему Договору под спецификацией Заказчика понимается описание требований, которым должна соответствовать готовая Продукция (Приложение N __ к настоящему Договору), под спецификацией Подрядчика — описание требований, которым должно соответствовать поставляемое Заказчиком сырье для изготовления Продукции (Приложение N __ к настоящему Договору).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику спецификацию Заказчика, в которой должны быть описаны требования Заказчика к Продукции, указанные в п. 1.1.1 настоящего Договора, а также следующие дополнительные требования: ________________ (указать при наличии).

2.1.2. Поставить Подрядчику сырье на следующих условиях:

а) дата поставки: не позднее ______ с момента получения Заказчиком спецификации Подрядчика. При наличии разногласий по вопросам поставки направить соответствующее письмо Подрядчику в вышеуказанный срок, в связи с чем момент исполнения обязательства по поставке сырья отодвигается соразмерно времени, затраченному на переговоры;

б) место поставки: ____________ (указать адрес);

в) поставка осуществляется силами __________ (варианты: Заказчика, Подрядчика, сторонней организации-перевозчика) за счет ___________ (Заказчика, Подрядчика);

г) качество и количество сырья должно соответствовать требованиям спецификации Подрядчика;

д) условие о таре, в которой будет доставлено сырье: __________________;

е) предупредить Подрядчика о готовности сырья к приему-передаче не позднее _______ до момента фактической отгрузки сырья;

ж) в день отгрузки сырья передать уполномоченному представителю Подрядчика (паспорт, доверенность) сырье по накладной ТОРГ-12 и передать сертификаты соответствия, удостоверяющие качество сырья, а также соответствующую нормативно-техническую документацию на сырье.

2.1.2.1. В случае получения от Подрядчика уведомления о непригодности сырья к использованию по назначению произвести поставку сырья заново в объеме, предложенном Подрядчиком, в течение ________ с момента получения такого уведомления.

2.1.3. По получении от Подрядчика уведомления о готовности Продукции к приему-передаче согласовать дату, принять результат работ не позднее согласованной Сторонами даты.

2.1.4. Оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Не позднее _______ с момента получения спецификации Заказчика предоставить Заказчику спецификацию Подрядчика, в которой должны быть указаны требования Подрядчика к количеству и качеству сырья.

2.2.2. В день, согласованный Сторонами для отгрузки, принять поставленное сырье и осуществить входной контроль <5> и регистрацию <6> полученного сырья.

2.2.2.1. В случае поставки Заказчиком сырья, не соответствующего условиям спецификации Подрядчика, уведомить об этом Заказчика не позднее ______ с момента подписания Подрядчиком накладной ТОРГ-12, предоставить Заказчику доказательства непригодности сырья к использованию, предложить осуществить поставку сырья в полном объеме или в части, равной количеству забракованного Подрядчиком сырья. Промаркировать забракованное сырье для предотвращения его случайного попадания в производственный процесс.

2.2.3. Не позднее ________ с момента получения от Заказчика сырья приступить к производству Продукции, выполнять производство и завершить работу не позднее _______ с момента ее начала.

2.2.4. В рамках производства Продукции выполнить в соответствии с Графиком работ (Приложение N ___ к настоящему Договору) следующие операции:

2.2.4.1. Изготовление Продукции.

2.2.4.2. Расфасовка Продукции.

2.2.4.3. Маркировка Продукции.

2.2.4.4. Упаковка Продукции <7>.

2.2.5. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности Продукции к приемке, согласовать дату приема-передачи Продукции, подготовить к этой дате оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры, отчета об использовании переданных Заказчиком сырья.

2.2.6. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи Продукции, передать Продукцию по акту выполненных работ, а также передать Заказчику документы, указанные в п. 2.2.5 настоящего Договора. Прием-передача Продукции осуществляется по адресу Заказчика: ______________________.

2.2.7. График поставки Подрядчиком каждой партии произведенной Продукции приведен в Приложении N ___ к настоящему Договору.

3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

3.1. До выполнения обязательства, предусмотренного п. 2.2.5 настоящего Договора, Подрядчик обязуется произвести проверку качества Продукции с помощью следующих методов: ____________________.

3.2. Выдать Заказчику в день приема-передачи Продукции: гигиенический сертификат и сертификат соответствия, выпускную декларацию с датой производства, номером и размером каждой партии Продукции.

3.3. В случае если Заказчик обнаружит, что Продукция не соответствует хотя бы одному из следующих параметров: _______________, а также документам, указанным в п. 3.2 настоящего Договора, Заказчик обязан в течение _______ оповестить об этом Подрядчика.

3.3.1. В случае возникновения между Сторонами спора по поводу недостатков Продукции или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет: ________________ (варианты: Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, Стороны поровну).

3.3.2. Если экспертизой будет установлен брак Продукции или ненадлежащее качество Продукции будет признано Подрядчиком, Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные документально подтвержденные убытки.

3.3.3. Переработка брака без ущерба для качества Продукции возможна только при следующих условиях: __________________. При других условиях забракованная Продукция подлежит уничтожению силами и за счет Подрядчика.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. К конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора относятся следующие сведения: ______________________________________.

4.2. Порядок и условия ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну: ______________________________________.

Порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну: ______________________________________.

Контроль за соблюдением порядка, установленного настоящим пунктом, возлагается на: ______________ (должность, Ф.И.О.) и состоит в осуществлении следующих действий: ______________________________________.

Перечень лиц, имеющих доступ к информации, составляющей коммерческую тайну: ______________________________________.

4.3. Стороны обязуются нанести на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включить в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц — полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

5.1. Стоимость производства одной партии Продукции по настоящему Договору составляет _____ (__________) рублей, включая НДС 18%.

5.2. Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику стоимость каждой поставленной партии Продукции в соответствии с графиком оплаты, приведенным в Приложении N __ к настоящему Договору.

Читайте так же:
Как добиться выплаты зарплаты при неофициальном трудоустройстве

5.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных графиком оплаты (Приложение N ___ к настоящему Договору), Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.1.1, подпунктами «а», «е» и «ж» п. 2.1.2, а также п. п. 2.1.2.1, 2.1.3 и 2.1.4 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

6.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.2.1 — 2.2.6 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п. 6.2 настоящего Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

7.2.1. По письменному соглашению Сторон.

7.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

8.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением спора в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в ______ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Изменение условий настоящего Договора оформляется путем составления дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9.3. Уведомления считаются направленными надлежащим образом, если они посланы по факсу N _______ (факс Заказчика), N ________ (факс Подрядчика), по электронной почте ____________ (Заказчик), _____________ (Подрядчик) или доставлены курьером по адресам Сторон, указанным в разделе 10 настоящего Договора, с получением под расписку Сторонами или их представителями.

Уполномоченные представители Подрядчика: ___________ (Ф.И.О., должность).

Уполномоченные представители Заказчика: ___________ (Ф.И.О., должность).

9.4. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемых частей:

9.4.1. Спецификация Заказчика (Приложение N __).

9.4.2. Спецификация Подрядчика (Приложение N __).

9.4.3. Накладная ТОРГ-12 на переданное Заказчиком сырье (Приложение N __).

9.4.4. График выполнения работ (Приложение N __).

9.4.5. Акт выполненных работ (Приложение N __).

9.4.6. График поставки Подрядчиком партий Продукции (Приложение N __).

9.4.7. График оплаты Заказчиком поставленной Продукции (Приложение N __).

9.4.8. Отчет Подрядчика об использовании сырья (Приложение N __).

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

<1> В соответствии с п. 2.13 СанПиН 1.2.681-97, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.1997 N 26, под термином «партия» понимается количество сырья или одноименной готовой продукции, полученное за одну смену и оформленное одним документом о качестве.

<2> В соответствии с п. 2.9 СанПиН 1.2.681-97, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.1997 N 26, под термином «параметры продукции» понимаются признаки продукции, количественно характеризующие ее свойства.

<3> В соответствии с п. 2.10 СанПиН 1.2.681-97, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.1997 N 26, под термином «показатель качества» понимается количественная характеристика свойств продукции, входящая в качество, рассматриваемая применительно к условиям потребления.

<4> В соответствии с п. 2.14 СанПиН 1.2.681-97, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.1997 N 26, под термином «сохраняемость (стабильность) продукции» понимается средняя продолжительность сохранения основных показателей качества продукции.

<5> В соответствии с п. 2.2 СанПиН 1.2.681-97, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.1997 N 26, под термином «входной контроль» понимается контроль продукции поставщика, поступившей на предприятие и предназначаемой для использования при изготовлении парфюмерно-косметической продукции.

<6> В соответствии с п. 3.7.2 СанПиН 1.2.681-97, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.1997 N 26, получение каждой партии сырья, материалов, реактивов на предприятии должно регистрироваться, при этом необходимо проверять целостность упаковок, этикеток и наличие документов, удостоверяющих качество полученных материалов (сертификат соответствия).

<7> В соответствии с п. п. 3.7.5 — 3.7.7 СанПиН 1.2.681-97, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.1997 N 26, упаковка парфюмерно-косметической продукции (флаконы, банки, тубы, баллоны) должна быть изготовлена из материалов, разрешенных для использования в парфюмерно-косметической отрасли и не влияющих на качественные показатели и стабильность помещенной в нее парфюмерно-косметической продукции. Упаковка должна обеспечивать сохранность свойств парфюмерно-косметической продукции в течение установленных сроков годности и удобство пользования. Требования к упаковке и маркировке парфюмерно-косметической продукции определены ГОСТ 27429-87 и ГОСТ 28303-89.

Примерная форма договора подряда на изготовление мебели по индивидуальному заказу (подготовлено экспертами компании "Гарант")

Настоящая форма разработана в соответствии с главой 37 ГК РФ.

Договор подряда на изготовление мебели

[ место заключения договора ]

[ число, месяц, год ]

Гражданин РФ [ Ф. И. О. полностью ], [ число, месяц, год ] года рождения, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и

[ наименование организации ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ документ, подтверждающий полномочия ], именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя выполнение всех работ по изготовлению мебели — [ наименование производимой продукции ], а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Изготовление мебели осуществляется на основании индивидуального эскиза-заявки, являющегося приложением и неотъемлемой частью настоящего договора и содержащего размеры, количество и цвет изделия.

1.3. Доставка и монтаж мебели производится Подрядчиком в течение [ указать срок ].

Стоимость доставки и монтажа [ включается в стоимость выполняемой работы по настоящему договору/оплачивается Заказчиком дополнительно ].

1.4. Работа выполняется иждивением Подрядчика — из его материалов, его силами и средствами.

1.5. Работа должна быть выполнена в срок [ указать начальный и конечный сроки выполнения работы, а также при необходимости — промежуточные сроки выполнения работы ].

Читайте так же:
Как погадать на возвращение мужа в семью

1.6. Работа считается выполненной после подписания Сторонами акта приема-передачи выполненных работ.

2. Права и обязанности сторон договора

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Предоставить материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, надлежащего качества.

2.1.2. Произвести замер предполагаемого места установки мебели. Стоимость замера включена в стоимость выполняемой работы по настоящему договору.

2.1.3. Согласовать с Заказчиком дизайн мебели.

2.1.4. Оформить эскиз-заявку на основании произведенного замера и согласованного дизайна.

2.1.5. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы по изготовлению мебели в соответствии с эскизом-заявкой, определяющим объем и содержание работ.

2.1.6. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе исполнения выполняемых работ.

2.1.7. Выполнить работу надлежащим образом.

2.1.8. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий его указаний о способе исполнения работы;

— иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.1.9. Передать результат выполненной работы Заказчику по акту приема-передачи выполненных работ.

2.1.10. Передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета настоящего договора.

2.1.11. В случае обнаружения в выполненной работе недостатков устранить их в течение [ значение ] дней.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работы по настоящему договору.

2.2.2. Удерживать результат работы при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим договором цену до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Согласовать с Подрядчиком эскиз-заявку на изготавливаемую мебель.

2.3.2. Принять результат выполненной работы по акту приема-передачи выполненных работ.

2.3.3. Своевременно оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Требовать исполнения обязательств в срок и на условиях, определенных в настоящем договоре.

2.4.2. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков в случае выявления ненадлежащего выполнения работы и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3. Цена работы и порядок оплаты

3.1. Стоимость выполняемой работы по настоящему договору составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей, которая включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.2. По настоящему договору цена работы считается твердой.

3.3. В течение [ значение ] дней с момента заключения настоящего договора Заказчик производит предварительную оплату в размере [ значение ] % от общей стоимости работ по настоящему договору, что составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

3.4. Окончательный расчет производится в течение [ значение ] дней с момента передачи результата работы Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

3.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется путем [ перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика/внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика ].

3.6. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с даты [ поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика/выдачи Подрядчиком документа, подтверждающего внесение наличных денежных средств ].

4. Порядок приема-сдачи работы

4.1. По окончании работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика уведомление, после получения которого не позднее [ значение ] дней Заказчик обязан осмотреть и принять выполненные работы по акту приема-передачи выполненных работ.

4.2. Заказчик обязан немедленно заявить Подрядчику об обнаруженных отступлениях от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатках в работе.

4.3. Недостатки, обнаруженные в работе при ее приемке, должны быть отражены в акте приема-передачи выполненных работ.

4.4. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан в течение [ значение ] дней со дня обнаружения известить об этом Подрядчика.

4.6. В случае возникновения между Сторонами настоящего договора спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон, всеми Сторонами поровну.

5. Качество работы

5.1. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим договором использования либо для обычного использования результата работы такого рода.

5.2. Качество выполненной работы должно соответствовать [ указать требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, а также требования технических регламентов, технических условий для данного вида работ ].

5.3. На результат работы устанавливается гарантийный срок [ вписать нужное ], который распространяется на все, составляющее результат работы.

5.4. Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям настоящего договора о качестве.

5.5. Заказчик вправе в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, потребовать от Подрядчика:

— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

— соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.6. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Подрядчику.

5.7. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

6. Односторонний отказ от исполнения договора

6.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

6.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего договора, а также возместив убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Читайте так же:
Договор подписан неуполномоченным лицом судебная практика

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок не устранены отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы.

6.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков в случае, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 2.1.8. настоящего договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности.

7. Ответственность сторон, риски

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

7.3. За нарушение срока выполнения работы, установленного п. 1.5. настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере [ значение ] процентов от стоимости выполняемой работы.

7.4. За нарушение сроков оплаты выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере [ значение ] процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

7.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет предоставившая их Сторона.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по настоящему договору.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем [ вписать нужное — почтовой, факсимильной, электронной связи ].

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10. Реквизиты и подписи сторон

[ подпись, инициалы, фамилия ]

[ должность, подпись, инициалы, фамилия ]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете подать заявку на получение полного доступа к системе бесплатно на 3 дня.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма договора подряда на изготовление мебели по индивидуальному заказу

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА на изготовление рекламной вывески 2021

Общество с ограниченной ответственностью» ___», именуемое в дальнейшем « Заказчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью» __», именуемое в дальнейшем « Подрядчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые « Стороны», а по отдельности — « Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению объёмных букв и логотипа с открытым неоном» __», сборку электрощита, а так же монтаж данных изделий на несущую конструкцию расположенную по адресу — _____ в соответствии с утвержденной Сметой ( Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные работы в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.

1.2 Подрядчик обязуется выполнить порученные работы в соответствии с технической документацией предоставленной Заказчиком, и условиями настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору определена Сметой ( Приложение №1) и составляет _____

2.2. Все изменения и уточнения по стоимости и объемам выполняемых работ, не учтенных данным договором, рассматриваются и согласовываются Сторонами заключением дополнительного соглашения в письменной форме.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Подрядчик выполняет работы по договору в срок:

начало работ — в течение 1-го ( одного) дня после получения аванса ;

окончание работ: в течение 35-ти ( Тридцати пяти) рабочих дней с момента начала работ .

3.2. В случае выявления причин, препятствующих выполнению работ в сроки, указанные в п.3.1 настоящего договора, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены и согласованы сторонами в письменном виде.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1. До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 50% от стоимости работ _____ рублей 00 копеек, в том числе НДС — ___ рублей 10 копеек.

4.2. Окончательный расчёт в течение 5-ти ( пяти) дней после подписания акта сдачи-приемки работ, на основании выставленного счёта.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

5.1. Подрядчик выполняет порученные работы своими силами, в соответствии с технической документацией, представленной Заказчиком, в объемах и сроках, предусмотренных договором, и сдает Заказчику по акту.

Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей и спецификаций.

5.2. Выполняет все письменные и оперативные распоряжения Заказчика по организации работ, относящиеся к общим правилам взаимодействия участников Договора.

5.3. Обеспечивает собственный персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также рабочим инструментом.

5.4. Устраняет за свой счет допущенные дефекты, брак и скрытые недоделки в процессе выполнения работы, если они образовались по вине Подрядчика.

5.5. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты приемки в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов.

Читайте так же:
Вызывают в суд в качестве свидетеля

5.6. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

6.1. Оплачивает работу согласно разделов 2 и 4 настоящего договора.

6.2. Осуществляет контроль за исполнением сроков и качеством выполняемых Подрядчиком работ.

6.3. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

7. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ.

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ.

7.2. Результатом приёмки выполненных работ является подписание Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.3. Приёмка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8. OБCТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникших обстоятельств непреодолимой силы.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. За неисполнение условий договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

9.2. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом.

10.2.Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка.

10.3. При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами.

11.3. Все условия, не оговоренные настоящим договором, рассматриваются применительно к действующему законодательству РФ.

11.4. Настоящий договор действителен с момента его подписания до момента полного исполнения сторонами условий договора.

12.1. Приложение №1- Смета

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Приложение № 1 от» _____» ___________________ 2018г.

к Договору № _______ от» _____» ___________________ 2018г.

Смета на изготовление и монтаж объёмных букв и логотипа» ___».
Габаритные размеры 30х5,648 метра. Площадь 169,4 мкв. 1 штука.

Световые элементы конструкции выполняются с открытым неоном, неоновые трубки на элементе — « Логотип», выполняются с погружением электрода в корпус логотипа, на остальных элементах, неоновые трубки устанавливаются в « разбежку». Закладные под установку конструкции предоставляет заказчик.

Договор на изготовление товара и выполнение услуг

Общество с ограниченной ответственностью «______________», именуемой в дальнейшем «Исполнитель», и _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», далее именуемые Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по размещению от своего имени, но за счет заказчика, Заказ на изготовление Товара и выполнение услуг, в дальнейшем «Заказ», в фирмах — изготовителях, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар по цене и на условиях настоящего договора.
1.2. Конкретное задание по размещению Заказа, срокам его выполнения, стоимости и по иным существенным условиям, определяется в счет-заказе, который подписывается сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1 Выполнить взятые на себя обязательства, указанные в п. 1.2 настоящего Договора.
2.1.2 Оказать услуги в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.3 передать Заказчику все полученное по исполнению Заказа.
2.1.4 После внесения 50% (пятидесяти процентов) от стоимости услуг, в соответствии с п,3.1 настоящего Договора, приступить к оказанию услуг, указанных в п. 1.2 настоящего Договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Исполнитель в целях выполнения условий настоящего договора имеет право заключать с третьими лицами договоры, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.
2.2.2. Исполнитель не несет ответственности за правильность и достоверность размеров заказанной мебели.
2.3 Заказчик обязан:
2.3.1 Точно сформулировать условия заказа, внимательно ознакомиться с эскизом мебели.
2.3.2 Предоставить помещение кухни для осуществления замеров помещения перед составлением эскиза.
2.3.3 Оплатить стоимость договора в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора .

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1 Стоимость оказания услуг, указанных в п. 1.2 настоящего Договора, составляет____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

3.2 Заказчик вносит предоплату в размере ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.3. Заказчик обязан оплатить услуги по настоящему договору в полном объеме до _________.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до истечения срока исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
4.2 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случаях:
4.2.1 Не предоставление или несвоевременное предоставление Заказчиком информации и документов, необходимых для оказания услуг, указанных в п. 1.2 настоящего Договора.
4.2.2 Невыполнение Заказчиком обязательств по оплате услуг, указанных в п. 1.2 настоящего Договора, в установленные сроки, указанные в п. 3.1 настоящего Договора.
4.2.3 Создание Заказчиком условий, препятствующих выполнению Исполнителем принятых по настоящему Договору обязательств.
4.2.4 В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в случаях, установленных действующим законодательством РФ
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1 Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказания услуг, указанных в п. 1.2 настоящего Договора.
5.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3 Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору при возникновении обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после подписания настоящего Договора.
5.4 Форс-мажорными обстоятельствами являются: военные действия, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.
5.5 Исполнитель освобождается от ответственности перед Заказчиком за все последствия , связанные с предоставлением Заказчиком недостоверных материалов, документов и иных сведений, либо не предоставлении их, или если эти последствия вызваны виновными действиями Заказчика, либо третьих лиц. Право давать оценку этим действиям предоставляется Исполнителю.
5.6 За все последствия, указанные в п. 5.5 настоящего Договора, наступившие вследствие виновных действий (бездействий) Заказчика, либо третьих лиц, Исполнителю возмещаются все понесенные им расходы, но не менее размера предварительной оплаты, указанной в п. 3.2 настоящего Договора, а так же Заказчиком производиться оплата за фактически оказанные услуги, определенные Исполнителем в одностороннем порядке.
5.7 Все споры и разногласия, возникшие в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
5.8 В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.
6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1 В случае изменения реквизитов Сторон (почтовый, электронный, юридический и фактический адреса, банковские реквизиты и др.) Стороны обязаны уведомить друг друга о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней в письменном виде. До момента получения такого письменного уведомления все извещения и т.п., направленные по предшествующим реквизитам считаются действительными.
6.2 Все Приложения и дополнительные Соглашения к настоящему Договору, составленные в письменном виде, являются его неотъемлемой частью.

Читайте так же:
В связи с моим отпуском

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

___________________________________ __________________________________
___________________________________ __________________________________
___________________________________ __________________________________
___________________________________ __________________________________
___________________________________ __________________________________
___________________________________ __________________________________
___________________________________ __________________________________
___________________________________ __________________________________
___________________________________ __________________________________

Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 10,6 кб

Вполне типичный договор между двумя предприятиями, из которых одно выступает Подрядчиком, а втрое Заказчиком. Предметом Договора является продукция, которую Подрядчик обязуется изготовить своими силами и средствами (чей материал уточняет Договор), а Заказчик оплатить в оговоренный срок.

Права, обязанности

Обязательный раздел любого договора – права и обязанности сторон. В этом договоре:

  • продукция от Подрядчика должна соответствовать ГОСТу;
  • заказчик обеспечивает Подрядчика сырьевой базой для изготовления заказа, которую оплачивает изготовитель;
  • готовую продукцию Подрядчик реализует на территории своего предприятия (раз в месяц, декаду, неделю) через полномочного представителя от Заказчика;
  • вывоз готовой продукции осуществляется транспортом одного из участников Договора – как определятся;
  • акт сдачи и приема обязательный и подписывается обеими сторонами.

Цена и расчет

Цена произведенной продукции отображается в Договоре исходя, из стоимости материла и затрат производителя. Оплата за нее производится платежным получением после подписания акта приема-сдачи в течение обусловленных в документе дней.

Ответственность каждой стороны

В любом договоре, связанном с материальной ответственностью, должны быть пункты, регулирующие отношения межу субъектами договора. А именно, в случае нарушения срока сдачи продукции Подрядчик уплачивает пеню по 0,5 % от стоимости работ за каждый день просрочки, а также обязан выплатить оговоренную в % неустойку. Если Заказчик затягивает с оплатой, то уже он выплачивает Подрядчику пеню. Кроме пени, стороны имеют право взыскать с партнера понесенные по его вине убытки за вычетом из них неустоек или пени. Материальная ответственность уставлена и по другим возможным несоответствиям остальных пунктов, закрепленных в документе договоренностей, с реальной картиной. В чем и подписывают стороны этот Договор.

Бланк договора подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)

Образец договора подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями) (заполненный бланк)

Скачать Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)

ДОГОВОР ПОДРЯДА на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями) №
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Срок действия договора с « » года до « » года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа .

2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком.

2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один раз в месяц числа, партиями по штук, полномочному представителю Заказчика.

2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно.

2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.

3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально.

3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0.5% стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении х недель со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала).

4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере % стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше дней – неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала). Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.

4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон. При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.

4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.

4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере % от стоимости некачественно выполненной продукции.

4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере % от стоимости заказа за каждый день просрочки.

4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).

4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector