Shchbooks.ru

Электронные книги Books
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор поставки

Договор поставки.

Договор поставки — договор, по которому поставщик, именуемый продавцом и занимающийся предпринимательской деятельностью, берет на себя обязательства передать в оговоренный срок или сроки те товары, которые он производит или закупает в собственность покупателю.

Покупатель преобретает товары с целью их дальнейшего использования в своей предпринимательской деятельности или в каких-либо иных целях, которые не предусматривают личное, семейное или домашнее использование.

Скачать образцы и примеры договоров поставки

Договор поставки (пример)смотретьскачать
Договор поставки (пример 2)смотретьскачать
Договор на поставкусмотретьскачать
Договор на поставку продукции (товаров)смотретьскачать
Договор поставки (образец)смотретьскачать
Договор поставки продукциисмотретьскачать
Договор поставки продукции (пример)смотретьскачать
Договор поставки товара (упрощенный вариант)смотретьскачать
Договор поставки товара (образец)смотретьскачать
Договор поставки товаровсмотретьскачать
Договор на закупку научно-технической продукции для дальнейшей передачи в лизингсмотретьскачать
Договор на поставку продукции материально-технического назначениясмотретьскачать
Договор на поставку товаров на экспортсмотретьскачать

В качестве поставщика по данному договору могут выступать только субъекты предпринимательской деятельности. Так как поставщик занимается продажей либо производимых им товаров, либо товаров, которые были куплены им для продажи.

Поскольку покупатель покупает товар для их дальнейшего использования в своей предпринимательской деятельности или в каких-либо иных целях, которые не предусматривают личное, семейное, домашнее и иное использование, то он также представляет собой субъект предпринимательской деятельности.

В качестве существенного условия договора поставки, выступает условие о предмете, которое принято считать согласованным в том случае, если определено наименование, а также количество товара.

Наряду с указанными периодами поставки в данном договоре также может быть расписан график поставки товаров, в виде декадного, суточного, часового расписания.

Условия, касающиеся качества, ассортимента, цены, тары и упаковки определяются согласно правилам договора купли-продажи, причем с учетом тех особенностей, которые установлены законодательством для договоров поставки как договора в области предпринимательства.

Центральная Бумажная Компания

image description

ООО «Центральная Бумажная Компания» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Барбакова Cергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________ в лице ________________________, действующего на основании _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны (далее — Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность гофрокартон и изделия из него (далее именуемые «товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях и в порядке, определенных настоящим договором.

1.2. Ассортимент, количество, срок и порядок поставки, цена и порядок оплаты товара определяются и указываются сторонами в приложении, которое являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Приемка товара осуществляется по накладной или другим приемо-сдаточным документам. Факт приемки подтверждается подписью полномочного лица Покупателя. Претензии по количеству товара принимаются в течение трех рабочих дней.

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить товар в сроки и в порядке согласованными с покупателем, оговоренные в Приложении к Договору. Обязанность Поставщика передать товар считается исполненной в момент:

— передачи товара Покупателю (или указанному им лицу) в месте его нахождения;

— предоставления товара в распоряжение Покупателя на складе Поставщика;

2.1.2. Сопроводить товар всеми необходимыми документами.

2.2. Покупатель обязан:

2.2.1. Принять поставляемый товар, совершив при этом все необходимые действия и оформив все необходимые документы, обеспечивающие приемку товара.

2.2.2. Оплатить товар в соответствии с условиями, указанными в настоящем договоре и приложении к нему.

2.2.3. Направлять Поставщику в письменном виде посредством факсимильной связи заявки на поставку товара с указанием ассортимента, количества, сроков поставки.

2.2.4. Направлять Поставщику заявки на поставку товара за 14 дней до планируемой доставки.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Поставщик поставляет Покупателю товар по ценам, указанным в приложениях к настоящему договору.

3.2. Покупатель оплачивает товар в сроки и в размерах, указанных в приложении к настоящему договору, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика

3.3. При безналичных расчетах датой оплаты товара является зачисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.4. В случае наличия задолженности Покупателя, Поставщик вправе приостановить дальнейшие отгрузки товара.

3.5. При изменении цены Товара Продавец в письменной форме сообщает об этом Покупателю за 7 (семь) календарных дней до планируемого изменения цены. Цены согласовываются сторонами отдельным Приложением к Договору. Цены на заказанный Товар изменению не подлежат.

Читайте так же:
Если умирает должник по кредиту

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Качество поставляемого товара соответствует требованиям ГОСТ 7376-90, ГОСТ 9142-90, претензии по качеству принимаются в течение 3 (трех) календарных дней после обнаружения.

4.2. Приемка товара по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции Госарбитража о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 15.06.1965 г. и по качеству № П-7 от 25.04.1966 г.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае просрочки оплаты товара Покупатель обязуется уплатить Поставщику неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

5.2. В случае просрочки поставки товара Поставщик обязуется уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленного товара за каждый день просрочки поставки.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств в соответствии с настоящим договором.

6 . ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон по договору не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств, если неисполнение будет являться следствием таких непреодолимых обстоятельств, как война или военные действия, землетрясение, наводнение, пожар и другие стихийные бедствия. Акты или действия органов государственной власти, изменение таможенных правил, ограничения импорта и экспорта, возникших независимо от воли Сторон после заключения настоящего договора.

6.2. Такие обстоятельства пропорционально откладывают исполнение Сторонами своих обязательств до прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, но только в случае, если эти обстоятельства влияют на исполнение обязательств.

6.3. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств, незамедлительно извещает об этом другую Сторону и предоставляет документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные уполномоченными на то органами.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по договору или в связи с этим путем переговоров.

7.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению, все споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде истца.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2011г.

8.2. В случае если ни одна из Сторон за один месяц до даты окончания срока действия договора не изъявила желания расторгнуть договор в письменном виде, то договор автоматически пролонгируется еще на один год.

8.3. Настоящий договор и все документы, подписанные Сторонами в рамках его исполнения и полученные посредством факсимильной связи, имеют юридическую силу, при условии последующего обмена их оригиналами.

8.4. В случае если Поставщик передал ненадлежаще оформленные документы или отказывается передать Покупателю относящиеся к товару документы, которые он должен оформить и передать в соответствии с действующим законодательством РФ, иными правовыми актами, Покупатель вправе приостановить оплату товара, назначить Поставщику разумный срок для надлежащего оформления и передачи соответствующих документов. В случае, когда документы, относящиеся к товару, не переданы Поставщиком или не оформлены надлежащим образом в указанный срок, Покупатель вправе приостановить оплату товара соответствующей партии товара до момента устранения указанных препятствий послуживших основанием для приостановления оплаты товара.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу и хранятся у Сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик: Покупатель:

ИНН 7715844809 /КПП 771501001
БИК 044525225
р/с 40702810738050013992
в Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москва
к/с 30101810400000000225
Юридический адрес:129323, г.Москва, ул.Сельскохозяйственная, д. 45, стр. 1
Почтовый адрес: 129323, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, д.45,стр.1

Договор поставки печатной продукции

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить, печатную продукцию, далее именуемую «Товар», в соответствии с выставляемыми Поставщиком накладными, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.2. Под Накладной в настоящем Договоре подразумевается документ, подписанный Сторонами и содержащий следующую информацию: цена, количество, номенклатура, ассортимент Товара.

1.3. Стоимость Товара, включая НДС, оговаривается на каждую поставку и отражается в накладных.

2. ПОСТАВКА ТОВАРА

2.1. Поставка Товара производится отдельными партиями в течение всего срока действия настоящего Договора на основании Заказа (предварительной заявки) Покупателя.

2.2. Наименование, способ отгрузки и количество Товара, а также конкретный срок его поставки, оговариваются Сторонами в соответствующих Заказах, подписываемых Сторонами отдельно по каждой партии Товара.

2.3. Поставщик обязан поставить указанный в Заказе Товар в установленные в Заказе сроки.

2.4. Отгрузка товара производится способом, указанным в Заказе.

2.5. При отгрузке Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю накладную.

Читайте так же:
Доверенность на участие в торгах по банкротству

2.6. Моментом поставки Товара является дата проставления штампа/подписи Покупателя в накладной Поставщика.

2.7. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара.

2.8. Право собственности на Товар, а также риски случайного повреждения или случайной гибели Товара переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами накладной.

2.9. Упаковка Товара – пачки или иное по согласованию Сторон настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость каждой партии Товара определяется на основании выставляемой Поставщиком накладной.

3.2. Покупатель обязан произвести полную (100%) предварительную оплату каждой партии Товара.

3.3. Оплата каждой партии товара осуществляется путем перечисления Покупателем ее стоимости на расчетный счет Поставщика, или иным указанным Поставщиком способом.

3.4. Моментом оплаты является дата зачисления денежных средств, перечисленных Покупателем, на расчетный счет Поставщика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор отражает все договоренности между Сторонами относительно поставки указанного в настоящем Договоре Товара; все последующие устные договоренности или переписка Сторон не могут изменить положений настоящего Договора.

5.2. Все изменения к Договору будут иметь силу только в том случае, если будут оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

5.3. Если какое-либо из условий или положений настоящего Договора или применение его к какому-либо лицу или обстоятельству в какой-либо степени окажется недействительным или лишенным исковой силы, то это не будет влиять на остальные условия и положения настоящего Договора, а также на применение его к лицам и обстоятельствам, за исключением тех, в отношении которых они являются недействительными или лишенными исковой силы.

5.4. Каждое условие и положение настоящего Договора является действительным и имеющим исковую силу в полном объеме, разрешенном законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. При наступлении независящих от Сторон обстоятельств, при которых наступает невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить об этом другую Сторону.

6.3. Если обстоятельства, указанные в п.6.1 настоящего Договора, остаются в силе более календарных дней, Сторона, чьи интересы оказались нарушены, имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке.

6.4. В случае если Сторона, не имеющая возможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, в течение календарных дней не уведомит другую Сторону о наступлении данных обстоятельств, это лишает ее права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2. Споры, по которым Стороны не достигли согласия путем переговоров, разрешаются установленным порядком в Арбитражном суде .

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и имеют одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до « » 2016 года.

Договор на разработку, изготовление и поставку рекламной/сувенирной продукции

__________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующ__ на основании __________________, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующ___ на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательство по разработке, изготовлению (далее по тексту — «работы») и поставке рекламной/сувенирной продукции ____________________ (указать наименования продукции) Заказчику партиями в количестве, указанном в заказе на разработку и изготовление каждой партии продукции.

1.2. Работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора, выполняются в следующем порядке:

1.2.1. Заказчик подает Подрядчику заказ на разработку и изготовление определенной партии рекламной/сувенирной продукции (далее по тексту — «продукция»), содержащий сведения о виде, количестве продукции, сроке выполнения работ и иных существенных условиях.

1.2.2. Стороны составляют и подписывают техническое задание, в котором указывают: вид и количество продукции, подлежащей разработке и изготовлению Подрядчиком, сроки выполнения работ, стоимость работ, сроки и порядок оплаты, а также иные существенные условия по усмотрению Сторон.

Читайте так же:
Доверенность на получение документов от физического лица образец ворд

1.2.3. После выполнения работ по техническому заданию в полном объеме Сторонами составляется и подписывается акт выполненных работ.

1.3. После выполнения работ, предусмотренных техническим заданием (п. 1.2 настоящего Договора), Подрядчик осуществляет поставку разработанной и изготовленной продукции Заказчику в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. В течение _____________ дней с момента подписания Сторонами технического задания (п. 1.2 настоящего Договора) предоставлять Подрядчику логотипы, слайды, тексты,, технические характеристики и другие необходимые для выполнения работ материалы.

2.1.2. Производить приемку результата выполненных работ в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим Договором.

2.1.3. По требованию Подрядчика незамедлительно предоставлять ему необходимую информацию, сведения и материалы.

2.1.4. Принимать поставляемую Подрядчиком по настоящему Договору продукцию.

2.1.5. Оплачивать цену договора в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором и соответствующим техническим заданием.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае, если Подрядчик не приступает к исполнению своих обязанностей в сроки, установленные настоящим Договором и соответствующим техническим заданием, либо выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным.

2.2.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Разработать и изготовить продукцию в соответствии с условиями технического задания к настоящим Договором и передать ее в собственность Заказчика.

2.3.2. Выполнять работы с надлежащим качеством и в установленные настоящим Договором и соответствующим техническим заданием сроки.

2.3.3. При выполнении работ руководствоваться указаниями Заказчика.

2.3.4. Осуществить поставку продукции Заказчику по адресу, указанному в разделе 10 настоящего Договора.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Не приступать к выполнению работ, а начатые работы приостановить в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательства, установленного п. 2.1.1 настоящего Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора (цена выполнения работ по разработке и изготовлению соответствующей партии продукции, а также цена поставки такой партии продукции Заказчику), а также порядок ее оплаты устанавливаются Сторонами в соответствующих технических заданиях.

3.2. Оплата цены договора производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.3. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. После выполнения работ по каждому техническому заданию Сторонами производится сверка взаимных расчетов, в результате которой оформляется соответствующий акт.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ

4.1. В течение _____________ дней с момента подписания Сторонами технического задания (п. 1.2.2 настоящего Договора) Подрядчик представляет на утверждение Заказчика разработанные макеты продукции.

4.2. Заказчик обязуется в срок не позднее ______________________ дней с момента получения макетов рассмотреть их и утвердить либо предоставить Подрядчику свои замечания и срок для устранения таких замечаний.

После устранения замечаний Подрядчик повторно представляет на утверждение Заказчику макеты продукции. Согласование производится в установленные настоящим пунктом сроки и порядке.

Права Заказчика в случае неустранения Подрядчиком замечаний в установленный срок определяются п. 2.2.3 настоящего Договора.

4.3. После согласования макета продукции Подрядчик выполняет работы по изготовлению продукции в срок, установленный техническим заданием к настоящему Договору.

4.4. По окончании изготовления продукции Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности продукции к отгрузке.

4.5. В срок, установленный соответствующим техническим заданием, Подрядчик доставляет продукцию Заказчику по адресу, установленному в разделе 10 настоящего Договора.

4.6. Одновременно с продукцией Заказчику передается акт выполненных работ в двух экземплярах, а также товаросопроводительные документы на продукцию.

4.7. Заказчик обязуется в течение _______________________ дней после получения акта выполненных работ подписать его или представить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания в письменном виде с указанием всех претензий к поставленной продукции.

4.8. В случае если в установленный п. 4.7 настоящего Договора срок от Заказчика не поступит подписанный акт выполненных работ либо мотивированный отказ от его подписания, акт выполненных работ считается подписанным, а работы выполненными надлежащим образом на ________________ день с момента получения акта Заказчиком.

Читайте так же:
Договор подменного водителя

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Неисполнение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Договором, влечет за собой возможность применения штрафных санкций, подлежащих выплате виновной Стороной.

5.2. В случае нарушения срока поставки продукции, установленного техническим заданием, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в размере ___% от цены партии продукции, определенной в соответствующем техническом задании, за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения срока оплаты цены договора, установленного техническим заданием, Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере ___% от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. В случае обнаружения Заказчиком продукции, не соответствующей утвержденному макету, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

— соразмерного уменьшения цены договора;

— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков (п. 2.2.3 настоящего Договора), а в случае, если недостатки не будут устранены Подрядчиком в разумный срок, отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, таких, как военные действия, забастовки, пожары, стихийные бедствия, революции и иные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, сроки, предусмотренные настоящим Договором для исполнения соответствующих обязательств, отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства или их последствия.

6.3. О наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, Стороны извещают друг друга немедленно. При этом Сторона, для которой наступили подобные обстоятельства, обязана предоставить другой Стороне подтверждение соответствующего органа.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны будут стремиться разрешать все разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

7.2. Если указанные разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___»_____________ ___ г.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Переписка Сторон (обмен документами, сообщениями) производится по факсу с незамедлительным направлением соответствующей Стороной подлинников документов, сообщений другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, сообщений представителю другой Стороны.

Документы, сообщения, полученные по факсу, считаются действительными до момента получения Сторонами подлинников таких документов, сообщений.

Документы, сообщения направляются по номеру факса, указанному в разделе 10 настоящего Договора.

Документы, сообщения считаются направленными по факсу надлежащим образом при условии сообщения представителем другой Стороны номера входящего документа.

9.2. Настоящий Договор регулирует отношения по выполнению Подрядчиком работ по разработке и изготовлению продукции для Заказчика и отношения по поставке продукции Заказчику (смешанный договор).

Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.4. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о перемене своего местонахождения и/или почтовых адресов, платежных реквизитов.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Договор поставки товара: бесплатно скачать образец на 2021 год

Чтобы письменно зафиксировать условия сделки, составляют договор поставки товара. Бесплатно скачать образец 2021 и другие виды соглашения: с предоплатой, разовый, о намерениях, — можно ниже.

Скачать договор бесплатно!

Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе печати документов МойСклад, где вы совершенно бесплатно сможете:

  • Скачать интересующий вас бланк в формате Excel или Word
  • Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)

Документ составляют в свободной форме. Хотя у каждой сделки индивидуальные условия, под рукой удобно иметь типовой договор на поставку товара: образец содержит все базовые пункты. Рассмотрим его подробнее.

Договор поставки товара: образец-2021

Упрощенный вариант договора поставки товара обычно включает:

  • дату и место составления,
  • предмет сделки,
  • права и обязанности сторон,
  • стоимость продукции,
  • реквизиты сторон.
Читайте так же:
Выплаты страховок сотрудникам мвд

Это универсальный документ, который можно дополнять разными условиями. Скачайте наш актуальный в 2021 образец договора поставки товара — в нем есть все эти пункты.

В качестве дополнительных условий можно указать:

  • порядок перехода права собственности на продукцию,
  • информацию о доставке,
  • возможные риски и другое.

Отдельно рассмотрим бланк спецификации к договору поставки товара. Он необязателен, но крайне важен, так как в нем указывают качественные и количественные характеристики товара. Это удобнее, чем прописывать все детали в договоре.

Спецификация к договору поставки товара: скачать бесплатно образец 2021 года

Унифицированного бланка спецификации к договору поставки товара нет, поэтому составлять его можно в свободной форме. Но лучше скачать готовый шаблон. Вы всегда сможете его доработать: например, добавить нужные графы.

В бланке спецификации обычно указывают:

  • название товара,
  • единицы измерения и количество,
  • стоимость по договору.

Можно добавить другие пункты, например, про упаковку и тару.

В зависимости от особенностей бизнеса могут потребоваться разные виды соглашений. Например, можно указать в договоре конкретный срок поставки или условия отсрочки платежа. Ниже мы разобрали самые популярные варианты. Выберите образец, который вам больше всего подходит, и скачайте его бесплатно.

Разовый договор поставки товара: образец

При разовой поставке товара нужно обязательно указать срок, в который всю продукцию должны привезти. В остальном отличий от обычного договора нет.

Счет-договор на поставку товара: образец

Счет-договор в основном используют при разовых покупках, когда нет больших материальных рисков.

  • значимые условия договора: предмет соглашения, цену, количество и прочее,
  • реквизиты, которые нужны для оплаты.

Основное отличие от типового договора поставки товара — наличие всех реквизитов для оплаты, то есть отдельно выставлять счет не нужно.

Договор о намерениях поставки товара: образец

Договор о намерениях гарантирует, что стороны подпишут договор поставки товара. В нем прописывают все условия сделки. Затем их переносят в договор поставки. Оба документа похожи. Главное отличие — предметом соглашения о намерениях выступает еще один договор.

Договор поставки с отсрочкой платежа: образец-2021

В договоре нужно прописать условия отсрочки платежа:

  • срок, в течение которого надо оплатить товар,
  • обстоятельство, с которого будет начинаться время отсрочки,
  • процент отсрочки, если он есть.

Например, условие об отсрочке может выглядеть так: «Отсрочка оплаты в размере 100% составляет 30 рабочих дней со дня поступления товара на склад покупателя».

Договор поставки товара с предоплатой: образец 2021 года

В договоре поставки товара с предоплатой должно быть указано, что покупатель оплатит покупку частично или полностью до передачи продукции.

Срок расчетов таком виде соглашений обычно устанавливают в договоре. Но, если предоплата указана, а ее срок не определили, оплатить продукцию надо в течение 7 дней с момента требования поставщика. Бесплатно скачать договор поставки товара с предоплатой (образец 2021 года) можно у нас — бланк полностью готов к использованию.

Предоплата часто используется в контрактах, поэтому важно следить за платежами и сроками, чтобы не запутаться. Это намного проще, когда процесс автоматизирован. В сервисе товарного учета МойСклад можно принимать предоплату от покупателей. Работать очень удобно: вы видите все заказы и отслеживаете платежи. Попробуйте наше основное приложение или программу для кассиров!

Для чего нужен рамочный договор поставки товара? За образец можно взять обычный контракт?

Рамочный договор поставки товара — это по сути типовое соглашение. Его используют, когда оговаривают общие условия сделки, которые потом уточняют при подписании основного контракта. Например, заключить рамочный договор могут поставщик и покупатель, когда они не могут сразу определить количество поставляемого товара. Таким образом, можно использовать типовой договор поставки товара. Образец 2021 года можно скачать здесь.

Нужно ли указывать НДС в договоре поставки товара?

Если товар облагается НДС, надо указать это в договоре. Например, отметить: «в т.ч. НДС 20%».

Где можно бесплатно скачать договор поставки товара для ИП, образец 2021 года?

Вы можете взять типовой бланк договора поставки товара. Бесплатно скачать его можно здесь. Не забудьте указать паспортные данные предпринимателя.

Мы занимаемся поставкой молочной продукции. Какой образец договора нужен?

Вам понадобится договор поставки продуктов питания. Это вариант типового контракта адаптирован для пищевой продукции: в нем четко указываются сроки доставки и условия хранения и перевозки, например, температура и влажность.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector