Shchbooks.ru

Электронные книги Books
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор на электромонтажные работы образец с ип

Договор на электромонтажные работы образец с ип

Договор
подряда на выполнение электромонтажных работ N ___

г. __________ "__"___________ ____ г.
______________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________, действующ___ на основании ______________________ с одной стороны, и
______________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________, действующ___ на основании ______________________, с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика электромонтажные работы на объекте Заказчика (именуемые в дальнейшем Работы), а Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика. Перечень и объем выполняемых Подрядчиком Работ указывается в Приложении N ___, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Работы выполняются в помещении _____________________ по адресу: __________________________.
1.3. Выполнение указанных в п. 1.1 настоящего Договора Работ производится Подрядчиком из собственных материалов, своими силами и средствами.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с характеристиками, заданными рабочей документацией, иной технической документацией на помещение, в котором будут производиться Работы, и сдать результат выполненных работ Заказчику.
2.1.2. Производить Работы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе действующих технических регламентов, норм, правил и стандартов, требованиями технической документации, условиями настоящего Договора, обязательными требованиями: по охране труда и безопасному ведению Работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, не превышению допустимого уровня шума при выполнении работ, поддержание и соблюдение в месте производства Работ правил санитарии.
2.1.3. Получать и представлять Заказчику все требуемые разрешения и согласования на проведение Работ от уполномоченных органов и организаций и нести все связанные с этим расходы.
2.1.4. Предоставить материалы, оборудование, конструкции и изделия надлежащего качества, не обремененные правами третьих лиц по отношению к Заказчику и Подрядчику, имеющие сертификаты соответствия требованиям норм и стандартов Российской Федерации, в том числе сертификаты соответствия пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, подтверждающие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.
2.1.5. Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и сохранность прибывающих к месту выполнения Работ материалов, необходимых для выполнения Работ, и подачу их к местам выполнения Работ, а также контроль качества материалов.
2.1.6. Привлечь Заказчика к освидетельствованию скрытых работ, приемке ответственных конструкций, испытаниям смонтированного оборудования, письменно уведомив Заказчика не менее чем за ____ (________) дней до даты проведения освидетельствования, приемки, испытаний.
2.1.7. Безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ по настоящему Договору и в период гарантийной эксплуатации результатов Работ.
2.1.8. Своевременно предупредить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных Работ.
2.1.9. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении:
2.1.9.1. Возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о выполнении Работ.
2.1.9.2. Иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ.
2.1.9.3. Иных обстоятельств, могущих повлечь изменение сроков или стоимости Работ.
2.1.10. Осуществлять ежедневно уборку рабочих мест, вывоз отходов и строительного мусора, возникающих в результате выполнения Работ.
2.1.11. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.1.12. Выставлять Заказчику счета-фактуры в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.13. Предоставить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ после их завершения.
2.1.14. При сдаче Работы Заказчику сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата Работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
2.2.2. Требовать полной и своевременной приемки и оплаты Работ Заказчиком.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Принять выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством Работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.2. Предоставлять Подрядчику по его запросам информацию, необходимую для выполнения Работ.
2.3.3. В случае отступления от задания Заказчика при выполнении Работы, ухудшающего ее результат, немедленно сообщить об этом Подрядчику.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
2.4.2. В любое время до сдачи ему Работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения настоящего Договора, если они не входят в указанную часть цены Работы.
2.4.3. Требовать от Подрядчика расторжения настоящего Договора без оплаты выполненной Работы, а также возмещения убытков в случае, если вследствие неполноты или недостоверности полученной от Подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду Заказчик.
2.4.4. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

3. Сроки выполнения Работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
3.1.1. Начало работ: "___" ________ ____.
3.1.2. Окончание работ: "___" ________ ____.

4. Порядок сдачи-приемки Работ

4.1. Подрядчик по завершении выполнения Работ в сроки, установленные п. 3.1.2 настоящего Договора, уведомляет Заказчика путем _______________________ о завершении Работ, представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ, а также иную необходимую документацию.
4.2. Заказчик приступает к приемке выполненных Работ в срок ____ (_______) дней с момента получения письменного сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.
4.3. Заказчик в течение ____ дней в случае отсутствия замечаний обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.

Читайте так же:
Доплата за совмещение должностей и правила ее оформления

5. Стоимость работ и порядок оплаты

5.1. Стоимость Работ Подрядчика по настоящему Договору составляет _____ (__________) рублей.
5.2. Сумма, указанная в п. 5.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком в течение ____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и получения счета от Подрядчика.
5.3. Уплата Заказчиком Подрядчику суммы, указанной в п. 5.1 настоящего Договора, осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, или наличными денежными средствами через кассу Подрядчика.

6. Гарантия качества

6.1. Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
6.2. Гарантийный срок на результат выполненных Работ при нормальной эксплуатации устанавливается ___________ с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации результата Работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик устраняет их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

7. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе потребовать уплату штрафа (пени) в размере ____% от стоимости несвоевременно выполненных Работ за каждый день просрочки.
7.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных Работ Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
7.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7.5. Подрядчик несет риск случайной гибели или порчи материалов до подписания Сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ.
7.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.
7.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за несоответствие используемых материалов условиям настоящего Договора и нормативным правовым актам Российской Федерации, а также за обнаружившуюся невозможность их использования без ухудшения качества выполняемых Работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает Заказчик.
7.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.9. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.8 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
7.10. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.8 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.11. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.8 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия Договора. Порядок изменения
и расторжения Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
9.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

10. Заключительные положения

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
10.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
10.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
11.1. Перечень и объем выполняемых Подрядчиком работ (Приложение N __).
11.2. Акт сдачи-приемки выполненных работ.
11.3. _________________________________.

12. Реквизиты и подписи Сторон

Подрядчик Заказчик
__________ "_______________________" _________ "_______________________"
Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _______
____________________________________ ___________________________________
ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП ___________________________
ОГРН _______________________________ ОГРН ______________________________
Тел.: _____________ Факс: __________ Тел.: ____________ Факс: __________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: __________

_________________ __________________ ________________ __________________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

Договор на электромонтажные работы образец с ип

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Читайте так же:
Жалоба на преподавателя — как и куда жаловаться

Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

ИП осуществляет услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ. ИП заключает договоры с различными заказчиками (организациями, физическими лицами), в соответствии с которыми ИП сначала изготавливает, а потом осуществляет монтаж дверей и окон (взамен старых) из ПВХ.
Возможно ли применение ИП патентной системы налогообложения по указанному виду деятельности?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
ИП вправе применять патентную систему налогообложения в том случае, когда деятельность по оказанию услуг по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ является предметом самостоятельного договора с заказчиком.
Если указанные работы являются лишь составной частью смешанного договора, содержащего в себе элемент договора подряда, то ссылки на применение патентной системы налогообложения в отношении данных работ с высокой степенью вероятности приведут к налоговым спорам.

Обоснование вывода:
Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых по решению субъекта РФ может применяться патентная система налогообложения, установлен п. 2 ст. 346.43 НК РФ.
В соответствии с пп. 13 п. 2 ст. 346.43 НК РФ патентная система налогообложения может применяться в отношении предпринимательской деятельности по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ (смотрите также письмо Минфина России от 02.10.2015 N 03-11-12/56575).
На территории Смоленской области патентная система налогообложения в отношении указанного вида деятельности введена законом Смоленской области от 19.11.2012 N 90-з.
В НК РФ не установлено каких-либо ограничений в части осуществления ИП указанного вида предпринимательской деятельности в целях применения патентной системы налогообложения.
Из писем Минфина России от 26.04.2016 N 03-11-12/23998, от 16.05.2013 N 03-11-12/17092 следует, что ИП, осуществляющий предпринимательскую деятельность по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ, имеет право предоставлять услуги как физическим, так и юридическим лицам.
При этом следует иметь в виду, что налоговые органы придерживаются позиции, согласно которой под видами деятельности, перечисленными в п. 2 ст. 346.43 НК РФ, следует понимать такие виды деятельности, в результате осуществления которых у предпринимателя образуется доход.
Данную позицию разделяют суды.
Так, например, в постановлении Второго арбитражного апелляционного суда от 03.09.2015 N 02АП-6632/2015 (постановлением АС Волго-Вятского округа от 29.12.2015 N Ф01-5320/15 оставлено без изменений) судьи пришли к выводу, что монтажные работы являлись лишь частью выполненных ИП общестроительных и ремонтных работ и производились в целях достижения предусмотренного заключенными договорами конечного результата. В связи с этим монтажные работы не носили характера самостоятельного вида предпринимательской деятельности и доводы налогоплательщика о том, что работы включали предусмотренные патентами монтажные работы, являются несостоятельными.
Похожий вывод сделан судьями в постановлении Третьего арбитражного апелляционного суда от 02.07.2014 N 03АП-2795/14 (постановлением АС Восточно-Сибирского округа от 09.10.2014 N Ф02-4666/14 оставлено без изменений, определением ВС РФ от 30.01.2015 N 302-КГ14-7660 отказано в передаче на кассацию в СК по экономическим спорам ВС РФ). Суды установили, что ИП применял систему налогообложения на основе патента в отношении операций по реализации пиломатериалов. Доказательств осуществления деятельности по распиловке древесины как самостоятельного вида предпринимательской деятельности, на который был получен патент, а не стадии процесса производства пиломатериалов ИП в проверяемый период не представил.
Таким образом, мы полагаем, что в том случае, если в отношении такого вида деятельности, как оказание услуг по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ, ИП заключает самостоятельные договоры, он вправе применять патентную систему налогообложения.
Если указанные работы являются лишь составной частью смешанного договора, содержащего в себе элемент договора подряда, то ссылки на применение патентной системы налогообложения в отношении данных работ с высокой степенью вероятности приведут к налоговым спорам.

Рекомендуем ознакомиться с материалами:
— Энциклопедия решений. Патентная система налогообложения;
— Энциклопедия решений. ПСН. Патент;
— Энциклопедия решений. Отчетность — 2017. Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения;
— Энциклопедия решений. Исчисление налога при ПСН. Порядок и сроки уплаты налога;
— Энциклопедия решений. Виды деятельности, в отношении которых применяется ПСН;
— Энциклопедия решений. Налоговая декларация при ПСН. Книга учета доходов ИП, применяющих ПСН;
— Энциклопедия решений. Ведение бухгалтерского учета при ПСН.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Графкин Олег

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
профессиональный бухгалтер Родюшкин Сергей

22 февраля 2017 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2021. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Правила использования портала.

Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.

ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77, info@garant.ru.

8-800-200-88-88
(бесплатный междугородный звонок)

Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3145), editor@garant.ru

Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3136), adv@garant.ru. Реклама на портале. Медиакит

Если вы заметили опечатку в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Договор на электромонтажные работы образец с ип

Для заключения договора обслуживания электроустановки необходимо предоставить следующую информацию:

  1. КП (коммерческое предложение) сделанное на нашем калькуляторе или нашим менеджером.
  2. Реквизиты компании, включая подписанта с вашей стороны и основание для его действий (устав, приказ или доверенность).
  3. Точный адрес объекта, включая номер помещения.
  4. Наименование объекта для документации (например:: Магазин «Рога и копыта», или Ресторан на Горького, или Мак в ТЦ Сити Молл, и номер, если у вас есть нумерация объектов.
  5. Ответственное лицо для переговоров с вашей стороны, имеющее право одобрять затраты на ремонт электроустановки. Обязательно мобильный телефон, электронную почту этого лица, полные ФИО и должность в компании.
  6. Контактное лицо на объекте, может совпадать с пунктом 5, нужен только мобильный телефон, ФИО желательно целиком.
  7. Адрес электронной почты для отправки счетов и актов ежемесячно.
  8. Почтовый адрес для ежемесячной отправки оригиналов документов. Или ЭДО идентификатор.
Читайте так же:
Как написать коллективное письмо на тему плохие дороги

Присылайте информацию на электронную почту: dogovor@elektriki24.ru

Договор обслуживания электроустановок (образец)

Используется для заключения договора на обслуживание электроустановок и для предоставления ответственного за электрохозяйство.

Наш договор на обслуживание электроустановок состоит из непосредственно договора и четырёх приложений к нему. Вы можете скачать образцы и, даже, внести нужные вам дополнения, не забывая выделить их, что бы менеджеру было проще проверить можем ли мы принять внесённые вами изменения. Для бюджетных учреждений в договор внесены антикоррупционные оговорки.

ВАЖНО! Пожалуйста, не заполняйте самостоятельно реквизиты, присылайте указанную в начале страницы информацию менеджеру, он подготовит проект договора.

О нас

Сегодня мы работаем уже в 70 городах нашей прекрасной родины России, но начиналось всё в 2002 году, в Эстонии, в городе Таллин, где наша команда основала свою первую фирму, которая и сегодня занимается обслуживанием электроустановок.

Почему там? Читайте в статье О Нас >>>

Почему 24? Это мы придумали почти в самом начале, желая подчеркнуть, что работаем круглосуточно.

Почему электрики? Потому что просто и понятно. И точно соответствует тому, кто мы есть.

Наш первый офис:

города

СЗФО: Санкт-Петербург, Архангельск, Великий Новгород, Вологда, Калининград, Мурманск, Петрозаводск, Псков, Череповец, Сыктывкар
ЦФО: Москва, Белгород, Владимир, Воронеж, Коломна, Кострома, Курск, Липецк, Орёл, Рязань, Старый Оскол, Тамбов, Тверь, Тула, Сергиев-Посад, Серпухов, Воскресенск
ПФО: Нижний Новгород, Казань, Киров, Набережные Челны, Оренбург, Пенза, Пермь, Самара, Саратов, Тольятти, Ульяновск, Уфа, Чебоксары
ЮФО: Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи, Анапа, Армавир, Туапсе
СКФО: Ставрополь
УФО: Екатеринбург, Курган, Магнитогорск, Нягань, Челябинск, Нижневартовск
СФО: Новосибирск, Красноярск, Омск, Улан-Удэ, Барнаул
ДФО: Владивосток

реквизиты

ООО «Электрики24 СПб»

Регистрационный адрес:
197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр-кт, д. 11

Почтовый адрес:
197348, г.Санкт-Петербург, Коломяжский пр-т д.20 кв.334

ОГРН 1127847233491
ИНН 7814534565
КПП 781401001

Расч.счет № 40702810126260003659
БИК 044525411
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
Кор.счет № 30101810145250000411
в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва

Договор подряда с самозанятым: как составить без ошибок

Выполнять работы или оказывать услуги по гражданским договорам, заказчиком по которым выступает нынешний или бывший работодатель самозанятого лица, нельзя. Но это не единственная ошибка, которую можно допустить, выбирая себе в партнеры плательщика НПД. Важно правильно оформить договор, чтобы налоговики не переквалифицировали его в трудовой.

Правило 1. Не указывайте личный характер выполнения работ самозанятым

Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц — субподрядчиков. В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Такую возможность предоставляет пункт 1 статьи 706 Гражданского кодекса.

Поэтому отразите в договоре подряда, что к выполнению работ самозанятый вправе привлекать третьих лиц, но с письменного согласия заказчика.

Поскольку один из главных признаков трудового договора — личное выполнение работ, не пишите в договоре подряда с самозанятым, что «исполнитель обязан выполнять работы лично, без привлечения третьих лиц». Такая формулировка привлечет внимание проверяющих.

Правило 2. Не заключайте договор на неопределенный срок

Установите в договоре подряда срок окончания выполнения работ. Если договором предусмотрены этапы — можно установить сроки сдачи этапов.

Постоянный или систематический характер выполнения работ может свидетельствовать о том, что сторонам важен не результат работы, а процесс ее выполнения. Что характеризует трудовые отношения. Поэтому не пишите в договоре подряда с самозанятым — «договор заключен на неопределенный срок».

Срок — одно из важнейших условий договора подряда. Если оно не согласовано, договор не может считаться заключенным.

Помимо этого, по истечении срока действия договоров подряда систематически перезаключать их тоже не стоит.

Хотя ФНС и согласна, что в законе нет ограничений на сроки сотрудничества одного самозанятого с одним и тем же заказчиком, тем не менее неоднократное перезаключение гражданского договора может указать на наличие признаков трудовых отношений (письмо ФНС от 01.04.2021 г. № АБ-4-20/4336@).

Правило 3. Не устанавливайте ежемесячную оплату работ в твердой сумме

В договоре подряда важен не процесс выполнения работы, а результат работы, передача которого приводит к выплате вознаграждения. Вознаграждение не должно выплачиваться в одной и той же сумме и ежемесячно.

По договору подряда важен процесс сдачи работ: отчет исполнителя о готовности всего объема работ или его части, проверка исполнителем качества выполненных работ, приемка готового результата. Только после этого заказчик может выплатить самозанятому вознаграждение. При этом желательно, чтобы размер вознаграждения по договору зависел от объема и характера выполненных работ.

Поэтому нельзя указывать в договоре подряда с самозанятым: «исполнителю устанавливается ежемесячное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей». Такое отражение фиксированного и регулярного вознаграждения приведет проверяющих к выводу, что перед ними — трудовой договор.

Правило 4. Не указывайте в договоре формулировки, характерные для трудового договора

Если в вашем договоре подряда с самозанятым лицом присутствуют такие термины, как: «должность», «специальность», «заработная плата», «увольнение», «режим работы», «место работы», «отпуск», «правила трудового распорядка» и другие аналогичные, то проверяющие переквалифицируют его в трудовой, поскольку все эти признаки характеризуют прием работника в штат организации.

Налоговики могут прийти к вам не только из-за договоров с самозанятыми. Что если вызвали в инспекцию из-за проблемных контрагентов? Понятный гайд на такой случай дадут наши эксперты на вебинаре 10 августа: записывайтесь!

Начала складываться судебная практика по спорам с самозанятыми лицами, которые требуют признать гражданские отношения с ними трудовыми. Но не всегда суды однозначно занимают позицию таких лиц. Они анализируют действия заказчика и условия договора.

Читайте так же:
Внуки — наследники какой очереди после смерти бабушки, дедушки?

Например, суд отказал признать трудовыми отношения с самозанятым лицом, который оказывал юридические услуги организации, несмотря на то, что исполнителя была и доверенность и ключи от кабинета.

Аргументы в пользу организации были:

  • кадровых решений в отношении самозанятого лица организацией не принималось;
  • самозанятый не был ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и локальными актами, регулирующими оплату труда;
  • табель учета рабочего времени в отношении него не велся;
  • запись о приеме и увольнении в трудовую книжку не вносилась;
  • расчетные листки с указанием оклада или тарифной ставки не выдавались.

Доказательств размера и начисления заработной платы самозанятому, а также уплате страховых взносов суду не представили. А один лишь факт выполнения лицом работ не является достаточным основанием для признания отношений между ним и работодателем трудовыми (апелляционное определение Самарского областного суда от 27.10.2020 по делу № 33—11410/2020, 2—3213/2020).

Помимо этого, суд принял во внимание, что в договоре был указано на статус исполнителя — «самозанятый». По мнению суда, наличие лица статуса «самозанятого» указывает на то, что он ведет деятельность, не имея работодателя, самостоятельно отвечает за обеспечение своих условий труда и обеспечивает себя инструментами, материалами и оборудованием, необходимыми для ведения предпринимательства.

Поэтому укажите в договоре подряда, что для выполнения работ вы берете лицо, обладающее статусом «самозанятого». В подтверждение этого потребуйте у него справку о постановке на налоговый учет в качестве плательщика НПД.

Можете проверить статус самозанятого и самостоятельно: с помощью сервиса ФНС, который позволяет по ИНН физического лица узнать его статус в качестве плательщика НПД на заданную дату.

СРОЧНО!

Успейте разобраться в ФСБУ 5/2019 «Запасы», пока вас не оштрафовали. Самый простой способ – короткий, но полный курс повышения квалификации от гуру бухгалтерского учета Сергея Верещагина

Договор на электромонтажные работы

Договор на выполнение электромонтажных работ 1 год. А через пол года после окончания договора случился пожар причина короткое замыкание, сгорел склад с товаром. Кто должен возместить ущерб? Хозяин помещения или электрик который производил электромонтажные работы?

Каким судом решается спор по договору на проведение электромонтажных работ между двумя физическими лицами? Материалы предоставляет Заказчик. Исполнитель производит монтажные работы. Сумма договора — 50 000 руб. Спасибо!

Мы подрядная организация по электромонтажным работам.

Взяли на подряд у строительной компании (заказчика), работу.

Договор просрочили на пару месяцев (по вине заказчика: нет строй. Готовности и плохо поставлял материал).

На данный момент заказчик отказывается подписывать все закрывающие документы от нас (исполнительные и т.д).

Более того, пытается отсудить у нас все авансовые перечисления.

Как теперь доказать, что электромонтажные работы проводили именно мы?

Что делать в такой ситуации?

Ситуация следующая: между юр. лицами был заключен Договор Субподряда на выполнение Субподрядчиком электромонтажных работ. В указанном Договоре прямо не прописано условие о том, что после окончания Субподрядчиком электромонтажных работ, указанный Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику исполнителную документацию. Собственно вопрос! На основании какой нормы права и т.п. Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика предоставления исполнительной документации на выполненные им электромонтажных работ?

Правомерно ли составление договора подряда на электромонтажные работы как частное лицо?

Я физ. лицо заключил ДОГОВОР ПОДРЯДА с Обществом с ограниченной ответственностью на выполнение электромонтажных работ, работы выполнил на 75 процентов, фирма же в момент выполнения моей работы развалилась, теперь не знаю как получить свои деньги за выполненную работу что делать?

Мы ООО заключаем договора на электромонтажные работы. Т.к. своих работников для выполнения этого договора не хватает — можем ли мы привлечь ИП на патенте с этим же видом работ?

Был заключен договор подряда на ремонтно-электромонтажные работы 12 октября 2010 г. Работы начали вестись, заказчику не понравилось как делается работа и он решает расторгнуть договор в одностороннем порядке. В договоре об расторжении ничего не прописано. Был дан аванс и сейчас заказчик требует возврат денег. Как поступить в этом случае?

ИП работает на усн и едвн. Код оквд 45.31. Хочу нанять работников. Могу ли я заключить с ними трудовой договор? Или гражданско-правовой? Специфика, производство электромонтажных работ. Заключаем разовые договора с фирмами на те или иные работы.

У Заказчика я выполнял электромонтажные работы, без проекта был договор подряда и утвержденная смета заказчиком. Когда заказчик не стал рассчитываться за ранее выполненные работы. Я приостановил работы на данном объекте составил Акт выполненных работ на тот момент подписал заказчиком и впоследствии подал на заказчика в суд. работы были выполнены примерно на 75%. Затем не расторгая со мной договора заказчик произвел окончания монтажа своими силами. Теперь на суде заказчик требует от меня документацию об окончании электромонтажных работ, документы по пуско-наладочным работам. Все эти документы нужны для предъявления в энергонадзор. Но если я не заканчивал монтажные работы, а закончил их заказчик он и должен составлять всю документацию. Пуско-наладочные работы производятся после полного окончания электромонтажа. Как мне поступить в данной ситуации и что можно доказать в суде?

Может ли юридическое лицо заключить договор подряда на электромонтажные работы с физическим лицом (электрик с допусками) ?

Имеет ли юридическую силу договор подряда юр.лица с физ. лицом на выполнение электромонтажных работ в многоквартирном доме? Какими документами подтверждается оплата за выполненную работу?

Читайте так же:
Вопрос юристу: имеют ли право судебные приставы описывать имущество родственников?

Между ооо 1 (заказчик) и ооо 2 не был заключен договор на выполнение электромонтажных работ, была устная договоренность. ООО 2 не имея допуска в сро привлекла организацию с сро ооо 3 по договору на выполнение электромонтажных работ, работы были выполнены в полном объеме подписаны акты выполненых работ, формы кб 2, кб 3 между ооо 2 и ооо 3, и соответственно также между заказчиком ооо 1 и ооо 2. Вопрос какие могут быть последствия для ооо 2?

Я работал по трудовой книжке прорабом на одном участке. Свободное врем по устному договору с руководителем фирмы совместно с двумя охранками выполняли электромонтажные работы. За выполненную работу до сих пор не можем получит расчет, наряд выполненных работ есть. Только на руки его нам он не выдает. Работа сдана феврале этого года. Ссылается на трудные финансовые положения, хот начал строить следующий дом.

Есть ли какая то унифицированная форма договора бригадного подряда на электромонтажные ну или строительные работы. Нужно что бы в нем не было конкретной цены, а работы оплачивались по факту их выполнения по фиксированной стоимости каждого вида работ?

Каким судом решается спор по договору на проведение электромонтажных работ между двумя физическими лицами?

Хотелось бы задать вопрос.

Заключен договор подряда между юр. Лицами 16.03.2007 г. Предмет договора: электромонтажные, проектные, монтажные, наладочные работы и работы по КИП и А.

Работы фактически выполнял Субподрядчик (у которого имеется лицензия на выполнение такого вида работ), хотя в договоре нет условии выполнения работ субподрядчиком. Юридически подрядные работы выполнялись подрядной организацией у которой нет лицензии на осуществление деятельности.

Подписаны обеими сторонами акты – приемки работ, справки о стоимости работ. Оплата за выполненные работы подрядчику произведена частично. Подрядчик обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд о взыскании основного долга и пени.

Является ли основанием для неоплаты подрядчику суммы долга – в ввиду отсутствия лицензии на осуществление данного вида работ и соответственно предмета договора.

С Уважением, Регина.

Интересует ответственность ООО в случае, если они заключили договор подряда с ИП на проведение электромонтажных работы, а ИП погиб при исполнении.

Может ли организация заключить договор с физическим лицом договор на выполнение электромонтажных работ. Какие разрешительные документы должны быть у физического лица?

Был нарушен условный договор о на выполнение электромонтажных работ. Плюс оскорбления в адрес рабочего. Можно ли обратиться в суд?

С физ лицом заключен договор подряда на выполнение определенного объема электромонтажных работ. Можем ли мы предусмотреть в данном договоре переменные затраты (типа ГСМ для проезда к месту выполнения работ), которые будем оплачивать по факту, т.к. определить их размер на момент начала работ мы не можем.

Договор на электромонтажные работы от 15.10.2011 заказчик из 3-х. перечислений последние отказался платить.

Акт выполн. Работ, справка о стоимости, смета всё есть заверенное этой компанией.

1 год назад была выслана претензия по почте на что ответа не последовало. Есть смысл подать документы в суд?

Мы выполнили электромонтажные работы в детском доме. Они предоставили нам гарантийное письмо на основании которого были выполнены работы. Нами были выставлены договоры и счета. В течении года они отказываються подписывать и оплачивать. Экспертную комиссию откладывают ссылаясь на отсутствие председателя. Акты выполненных работ подписаны представителем заказчика, но не были утверждены директором учреждения.

Заключается договор на выполнение проектных и монтажных работ сроком на год. Стоимость, наименования и адреса объектов будут добавляться в течении года. (Т.е. на момент заключения основного договора, все адреса объектов еще не известны и будут определены по мере возникновения такой необходимости). Как правильно отразить это в самом договоре. Правильно ли будет так: По настоящему договору «Подрядчик» обязуется разработать проектную документацию и выполнить электромонтажные работы по объектам, указанным в дополнительных соглашениях, а «Заказчик» обязуется принять эти результаты и оплатить их.; и вот так: 3.1 Стоимость работ по настоящему договору определяется суммарно дополнительными соглашениями на 31 декабря 2014 г.

3.3. Окончательная стоимость работ определяется согласно фактически выполненных объемов работ, на основании актов сдачи-приемки проектных работ, актов о приемке выполненных работ. Или, возможно, как-то более грамотно. Спасибо.

Работая на основной работе мне предложили выполнить «шабашку» в виде электромонтажных работ. Был составлен договор о возмездного оказания услуг в размере 60000 рублей. В договоре было прописано, что денежные средства будут переведены после оплаты этих работ ген. заказчиком. Объект уже сдан ген. заказчику, а работодатель кормит завтраками или не отвечает на телефон. Договор у меня на руках с печатями и росписями данной организации. Что в этом случае делать. Я проживаю в г.Пермь, фирма зарегистрирована в Самаре. Работы выполнялись в регионе ХМАО. Если подавать иск, то есть ли возможность его подать в г. Пермь?

Заключили срочный трудовой договор с ооо на электромонтажные работы под заработную плату, по окончании договора зарплата не выплачена (сумма прописана в договоре) прошло 20 дней, фирма явно тянет время, привезли вместо нас из других областей, они работают без договоров на честном слове, вопрос куда обратиться в прокуратуру или суд кроме инспекции по труду? Т,к суды работают до 25 декабря.

Проиграли суд о взыскании денежных средств и компенсации морального вреда (договор на оказание услуг между мной и ИП на электромонтажные работы.) Договор подписан был на определенную сумму работы выполнил, а он не заплатил кинул. Сейчас получил решение суда наотказ и собираюсь написать апелляционную жалобу. Стоит рискнуть?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector